变更协议书

变更协议书合集15篇

随着社会一步步向前发展，越来越多地方需要用到协议，签订协议能够较为有效的约束违约行为。拟起协议来就毫无头绪？下面是小编整理的变更协议书，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

变更协议书1

发包人：(以下简称甲方)

承包人：(以下简称乙方)

工程名称： (与已签订的合同一致)

工程内容： (与已签订的合同一致，包括面积、结构、层数等) 工程造价(元)： (大写) (小写) 已签订的《建设工程施工合同》备案编号：

(一)经发、承包双方协商一致，双方签署以下补充协议： 原因： (根据实际情况，发、承包人能够解释清楚的原因填写)

(二)《建设工程施工合同》工期变更为开工年日，竣工天。

(三)本协议书是原合同的组成部分，其它条款应按原合同执行，原合同内容与本协议有差异的，以本协议的规定为准。

(四)本补充协议一式三份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

变更协议书2

发包人(甲方)：

承包人(乙方)：

鉴于：

甲方和乙方于20xx年3月29日签署的编号为GF-20xx-0325的《XXXXX汽车零部件有限公司年产300万件汽车中间轴智能浇铸新建项目建设工程施工合同》，因工程变动及建设工程实际情况，现经甲乙双方协商一致，就原协议第四项(签约合同价与合同价格形式)第1条内容达成如下补充协议：

1、将合同中第一部分《合同协议书》中第四项(签约合同价与合同价格形式)第1条的工程原签约合同价下调7%(百分之七)，投标清单中各子项目综合单价按以上比例作相应调整。

2、本协议作为原合同不可分割的部分，本协议未修改部分，按原合同执行，法律效力保持不变，原合同与本协议相冲突的以本协议为准。

3、本补充协议一式贰份，双方各执壹份，双方法定代表人或其授权委托人签字并盖章后协议生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

变更协议书3

甲方：________________________________(以下称“甲方”)

法定代表人：_____________________

通讯地址：________________________________

乙方： ________________________________(以下称“乙方”)

身份证号码：□□□□□□□□□□□□□□□□□□

性别：□ 男 □ 女 户口性质：□ 非城镇 □ 城镇

家庭住址：________________________________

丙方：______________________________(以下称“用工单位”)

法定代表人：__________________________

通讯地址：________________________________

为配合丙方的运营与发展，甲、丙双方进行人事调整，现就更换用工管理机构所涉及的劳动合同用人主体变更及其他权利义务等相关事宜，根据《中华人民共和国劳动合同法》及有关的劳动法律、法规、行政规章，经三方协商一致，签订本变更协议。

1、乙方原与“__________________________________________________”签订的劳动合同，用人主体变更为“__________________________________________________”，原职务__________变更为__________，其他劳动合同条款不做任何变更。

2、原劳动合同期限双方确认从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日。

3、变更后，丙方负责办理乙方的用工与社会保险缴纳、代发工资等相关手续。

4、丙方认可此协议所涉及的用工主体调整，不影响乙方在丙方的服务年限连续计算。

5、变更协议从_____年_____月_____日起经三方签字或盖章后生效。

甲方（签章）：

代表人（签字）：

______年______月______日

乙方（签章）：

代表人（签字）：

______年______月______日

丙方（签章）：

代表人（签字）：

______年______月______日

变更协议书4

甲方：

乙方：

丙方：

甲、乙双方在平等、自愿、公开和诚实信用的基础上___年___月___日签订了____________。

现甲方已更名为丙方。为理顺甲、乙、丙三方之间的合同关系，经友好协商，特签订本协议书，具体内容如下：

1、甲方与乙方所签订的上述___份合同中甲、乙双方的责任、权利、义务不变。

2、甲方与乙方所签订的上述___份合同，三方同意合同中约定的甲方的责任、权利、义务全部由丙方承担。

3、本协议书一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。

4、本协议书自三方签字盖章起生效。

甲方：______

法定代表人或委托代理人（签字、盖章）：

时间：___年___月___日

乙方：______

法定代表人或委托代理人（签字、盖章）：

时间：___年___月___日

变更协议书5

变更劳动合同协议书甲、乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用原则，同意对本合同作以下变更：

1．____________________________________________。

2．____________________________________________。

3．____________________________________________。

4．____________________________________________。

甲方：（盖章）_________ 乙方：（签名）_________

法定代表人（或委托代理人）：_________

_________年_________月_________日 _________年_________月_________日

变更协议书6

女方：__________，族，20xx年12月xx日生，身份证号码：__________，住址：__________，联系电话：__________。

男方：__________，族，20xx年12月xx日生，身份证号码：__________，住址：__________，联系电话：__________。

男女双方于20xx年12月xx日办理结婚登记，婚后生有两名女儿(两名男孩;一名男孩、一名女孩)，于20xx年12月xx日由人民法院判决离婚，离婚判决婚生女/子______由______方抚养，婚生女/子______由______方抚养。现双方经协商一致，就婚生女/子_________的抚养权变更达成如下协议：

一、双方共同约定婚生女/子_________的抚养权归______方，并跟随______方生活。

二、方向方支付婚生女/子_________抚养费_____元。

三、双方约定，对子女在未成年期间造成第三人人身或财产损害的赔偿，由取得子女抚养权一方承担赔偿责任。

四、本协议签订后，一方不得干预另一方的生活，不得干涉对方恋爱及婚姻，不得向第三方泄露另一方的个人隐私及商业秘密，不得有故意损害另一方名誉的行为，不得以任何理由扰乱对方正常的工作和生活。

五、如一方违反上述约定，扰乱对方的正常工作与生活，另一方有权要求其赔偿人民币_____元(大写：__________)，并承担相应的损害赔偿责任。

六、双方承诺对该协议书的字、词、义非常清楚，并愿意完全履行本协议，不存在受到胁迫、欺诈、误解等情形。

七、若本协议部分条款被认定为无效,不影响其它部分的效力。

八、本协议生效后在执行中发生争议的，女男双方应协商解决，若协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。

九、本协议一式两份,双方各执一份,均具同等法律效力,在双方签字后立即生效。

男方(签字、捺印)：__________女方(签字、捺印)：__________

20xx年12月xx日20xx年12月xx日

变更协议书7

甲方：

姓名： 性别： 出生日期：月 民族：职业： 户口所在地：

身份证号码：; 联系电话： ;

乙方：

姓名： 性别： 出生日期：月 民族：职业： 户口所在地：

身份证号码：; 联系电话： ;

甲、乙双方原是夫妻，双方因感情破裂，已于_________年月日而协议离婚，共同生育的.子女均随乙方生活(当时子女均自愿跟随乙方一起生活)，甲方除自愿外，不向乙方支付子女任何费用，乙方完全同意。

年岁，读小学年级。 年岁，读职高技校年级。

由于目前乙方情况发生变化，再婚后已将户口迁移至其妻子处，并又生育一子，刚满四个月，乙方家

庭开支交大，每月务工所得几乎很难维持家庭开支(租房居住，一家五口人的生活等费用)，经济较为紧张，且已于20xx年9月底向国家贷款数万元在维持一家人的日常家用。先经双方协商达成意见，双方均同意变更监护方式，愿意将儿子 原来的监护人(乙方)变更为甲方，女儿的监护人不作变更。 为了进一步明确子女的监护权，明确各方的权利义务，减少不必要的纠纷和诉讼，双方同意签订本协议，以资共同遵守：

一、监护权

从本协议生效时开始，儿子随甲方生活，由甲方行使监护权。

二、抚养费

由双方已协商决定，乙方除自愿以外均不向甲方做出任何经济支付或补偿，甲方不再向乙方索要(包括生活费、服装费、教育费、医疗等费用。

三、探视权

乙方有权探视儿子，在儿子同意的情况下。每年原则上探视次，尽能安排在假期或星期六、日，并应以不损害子女身心健康为限。甲方应尽量提供方便。

四、附则

本协议由双方签字后生效，并共同到其他分割已在离婚协议书上注明，不再做变更及说明，无须到法院制作调解书。 本协议一式二份，双方各一份。

甲方：_________________ 乙方___________________

_______年_____月_____日 _______年_____月_____日

变更协议书8

甲、乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用原则，同意对本合同作以下变更：

xxxxx

甲方：(盖章)_________

乙方：(签名)_________

法定代表人(或委托代理人)：_________

20xx年12月xx日

20xx年12月xx日

变更协议书9

甲方： ___________

乙方： ___________

甲、乙双方原是夫妻。__________年__________月__________日生育__________子/女，名__________，现年__________岁，读__________。__________年__________月__________日，经__________法院审理查明，甲、乙双方因感情破裂而被判决离婚，子/女随乙方生活，甲方每月给抚养费__________元至子/女独立生活为止。由于乙方情况发生变化(请说明原因)，双方同意变更监护方式。

为了进一步明确子女的监护权，明确各方的权利义务，减少不必要的纠纷和诉讼，双方同意签订本协议，以资共同遵守：

一、监护权

子/女从本协议生效时开始，随甲方生活，由甲方行使子女监护权。

二、抚养费

乙方每月给子女生活费__________(建议__________元)，每季给______次。第一次付款日为本月的_________日，以后每隔______个月的_________日为付款 日。乙方给付的生活费应随本地产大米市场零售价的变化而增减。现双方目前的本地产零售价为_________元/公斤。

子女的教育费、医疗费等大宗费用开支，甲方承担_________%，乙方承担_________%。此费用，乙在每月生活费中一起给予。

甲方（签字）：_________

乙方（签字）：_________

_____年_____月_____日

_____年_____月_____日

变更协议书10

甲 方：______

乙 方：______

经甲乙双方协商同

意，对___年___月___日签订的劳动合同书作如下变更：劳动合同变更的内

容：

甲方(盖 章) 乙方(签 章)

法 定 代 表 人

或委托代理人(签章)

日期：年 月 日日期：年 月 日

变更协议书11

甲方： 身份证号码：

乙方： 身份证号码：

双方于20__年7月24日签订《共有房屋产权协议》(经___律师事务所见证，见证号"___见字【___】第___号)后，因目前不具备对外转让以及因为一、三层已由乙方抵押贷款而难以抽签分割的原因，现经协商，决定一、三层仍由乙方代持，二层改由甲方代持，具体操作流程达成如下协议：

二、原共有物业一、三层仍由乙方代持，物业权益仍由双方等额享有(即该物业总额各占30%)。

三、原共有物业第二层，改由甲方代持，即原有乙方持有的二楼的产权份额，在本协议签订之日起15天内，通过转让合同的方式，全部转让给甲方持有，转让手续的税费，由双方共同等额承担，转让后物业的权益仍由双方共同等额拥有(各50%)。

四、在转让手续完成后，甲方有权利用新的产权证用于抵押贷款并由甲方全额使用。由于一、三楼已由乙方抵押贷款。因此，双方名下对应的贷款各自要按时还贷，若因不按期还贷导致银行处理物业，违约方要对守约方赔偿经济损失，或同意守约方将违约方的房屋份额作抵债处理，违约方无条件配合并承担抵债处置的全部费用。

五、在双方的贷款抵押解除后，双方任何一方有权再按20__年7月24日协议的规定提请对外出让自己的产权份额，如转让不成，则在本协议的基础上履行评估及找补手续。

六、本协议一式贰份，由双方各执一份，一经签订，具同等法律效力。

甲方： 乙方：

_____年_____月_____日

变更协议书12

甲方(男方)：____身份证号：________

住址：________

乙方(女方)：____身份证号：________

住址：________

双方在平等、自愿的基础上，经过充分的协商，现就双方离婚后变更子女抚养权等相关事宜达成协议如下：

一、女儿__自年月日起由女方__抚养，直至年满18周岁，其间负责其日常生活、健康和教育等方面的监护。

二、被抚养人的抚养费及支付方式

1.男方__则每年支付抚养费__元，不承担具体抚养工作。

2.男方应于每年的12月1-5日前将儿子的抚养费汇至女方指定的银行帐号。

三、探视权

1.男方对孩子_____享有探望权。

2.探望时间及方式，没有抚养的一方每个月可以探望一次。

3.探望之前，必须先经与女方电话联系。探望期间，要保证孩子的安全及身心健康、愉快。

四、如遇其它未尽事宜或应时事宜，按照一切有利于孩子的原则，互谅互让，协商解决。

五、本协议一式叁份，甲、乙双方各一份，一份交派出所办理孩子的户口迁移手续，户口迁移手续自本协议签订后三个月内办理完毕。

六、本协议自双方签字后生效。

甲方：____乙方：____

年月日年月日

变更抚养权的条件

根据我国最高人民法院《关于审理离婚案件处理子女抚养问题的若干意见》第16条规定，一方要求变更子女抚养关系有下列情形之一的，应予支持：

1、与子女共同生活的一方因患严重疾病或因伤残无力继续抚养子女的;

2、与子女共同生活的一方不尽抚养义务或有虐待子女行为，或其与子女共同生活对子女身心健康确有不利影响的;

3、10周岁以上未成年子女，愿随另一方生活，该方又有抚养能力的;

4、有其他理由需要变更的。

变更协议书13

甲、乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用原则，同意对本合同作以下变更：

1.____________________________________________。

2.____________________________________________。

3.____________________________________________。

4.____________________________________________。

甲方：(盖章)_________

乙方：(签名)_________

法定代表人(或委托代理人)：_________

_________年_________月_________日

_________年_________月_________日

变更协议书14

发包人：(以下简称甲方)

承包人：(以下简称乙方)

工程名称： (与已签订的合同一致)

工程内容： (与已签订的合同一致，包括面积、结构、层数等) 工程造价(元)： (大写) (小写) 已签订的《建设工程施工合同》备案编号：

(一)经发、承包双方协商一致，双方签署以下补充协议： 原因： (根据实际情况，发、承包人能够解释清楚的原因填写)

(二)《建设工程施工合同》工期变更为开工年日，竣工天。

(三)本协议书是原合同的组成部分，其它条款应按原合同执行，原合同内容与本协议有差异的，以本协议的规定为准。

(四)本补充协议一式三份。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

变更协议书15

甲方：_________________建设工程有限公司

乙方：______________身份证号码：________________户籍地址：_____________联系电话：_________________

甲乙双方根据中华人民共和国有关法律、法规规定,在合法自愿基础上,经友好协商签订本工程变更施工合同补充协议书,以资共同遵守。

第一条：_________________协议目的

为了有效利用资源,达到互利共赢的局面。经双方协商,一致同意乙方挂靠在甲方企业之下,从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时,甲乙双方订立本协议,明确双方的权利与义务及其挂靠期内的注意事项。

第二条：_________________甲方的基本权利和义务

1、甲方的权利：_________________

(1)甲方按照实际结算支付金额向乙方纯提结算金额的%,作为工程管理服务费。

(2)如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为,甲方有权单方面终止本协议,并予以处罚,并要求乙方赔偿由此带来的损失,情节严重追究法律责任。

2、甲方的义务：_________________

(1)甲方在本协议生效之后,应向乙方提供相关经营业务所需的手续证件和经营许可。

(2)甲方在本协议生效之后,应向乙方提供经营所需的银行账户和相关财务支持和票据支持。

(3)对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。

甲方(盖章) ___________

乙方(签章) ___________

____年_____月_____日