施工的合同

施工的合同 (15篇)

随着人们法律意识的建立，越来越多事情需要用到合同，合同是对双方的保障又是一种约束。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编为大家整理的施工的合同 ，希望对大家有所帮助。

建设单位(甲方)：___________________

施工单位(乙方)：___________________

根据上级有关规定，甲方将行政楼小广场绿化改造工程委托给乙方施工，根据该工程具体情况，经双方协商签订本合同。

一、工程名称：

行政楼小广场绿化改造工程。

二、施工地点及范围：

绿地总面积为_________平方米。

三、工程内容：

1、乙方根据设计图纸按图施工，甲方按图验收;

2、工程竣工后，乙方必须养护_________月(_________起算);

3、施工过程中，由于甲方原因需要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算;养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植。

四、工程造价：

工程总造价为人民币(附苗木结算清单)，经过审计结算后按照实际支付。

五、付款方式：

1、第一次付款，在施工完成验收通过后，甲方支付总造价的_________%(其中_________%养护费_________养护期满后付清)。

2、余款待_________月养护期满、合格后一次性付清。

六、养护期内遇自然灾害、人为引起的原因导致绿化死亡的由甲方负责。

七、本合同经双方盖章签字后生效。本合同一式_________份，甲乙双方各执_________份。

甲方(盖章)：___________________

代表(签字)：___________________

日期：________年____月____日

乙方(盖章)：___________________

代表(签字)：___________________

日期：________年____月____日

委托方（甲方）：_________

受委托方（乙方）：_________

本着公平合理、互利互惠的原则，经甲乙双方共同协商，甲方将本厂1#—4#锅炉硝石灰管道更换改造工程委托给乙方施工，双方就具体事宜达成以下协议：

一、工程概况

工程内容：1#—4#锅炉硝石灰管道改造

工程地址：________再生能源利用中心主厂房0米

二、承包方式

包工包料

三、工期：

1。乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求进行施工。

2。在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

四、工程合同价款（建安票）

1。材料费：

2。人工费：元整

3。税费：3。5%

总计：111207。65元整经双方协商本合同总价款人民币拾壹万壹仟贰佰零柒元六角五分整。

五、合同生效与终止

本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。

六、合同份数

本合同一式___2__份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执__1__份。本合同未经事宜，双方协商解决。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方：____________

乙方：____________

1、施工内容

施工长约3.2KM、乙方承接挖坑、基础笼供应、基础浇注、挖沟、管道敷设、电缆供应、电缆敷设、看守，灯杆、灯具、光源安装及调试、矫正等工作。

2、安装说明

同心路长约1.47公里，路灯安装间距为30米，安装HXZX023高中华灯，安装数量为一边51棵，另一边52棵，两灯间由电缆连接通电，电缆穿管敷设；和谐路长约1。78公里，路灯安装间距为30米，安装HXZX013中华灯，安装数量为一边60棵，即两边120棵，两灯间由电缆连接通电，电缆穿管敷设。

3、相关施工数量、费用见价格表：

4、安装期限

在甲方基础设施、变压器等及时提供的情况下，同心路12天内至少30盏路灯安装完毕、亮灯；和谐路6月8日前至少30盏路灯安装完毕、亮灯，但安装期间如遇台风、水灾、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延误，双方协商解决。

5、质量标准及验收标准

工程质量标准必须全部优良（如因工程质量未达到标准，所造成的返工损失费用由乙方负责）。

按国家有关规定以及甲方设计文件的质量要求和技术指标及与本合同约定标准进行验收。

6、付款方式

协议签定后由甲方预付合同款的给乙方；路灯安装50%以上、亮灯时支付至合同款的45%；路灯安装75%以上、亮灯时支付至合同款的70%；路灯安装完毕、调试亮灯、验收合格后支付乙方至最终结算的97%，剩余的3%作为质量保证金，质保期一年，一年内工程无质量问题，甲方无息退还给乙方。甲方每次收到款项后，提供相应的收款收据。

7、其他

在路灯交付甲方使用前，由乙方自行负责路灯、电缆等重要材料的保管。本次施工人员由厂方技术工和农民工组成。

8、本协议一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。双方签字、预付款支付起生效。

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲方与乙方共同友好协商，甲方将学校______________厕所工程承包给乙方施工。为明确双方在施工过程中的权利、义务，结合 ……此处隐藏11957个字……条、其它约定

本合同中提到的通知、《验收书》等均应以书面形式出现一并作为合同中的附件,与本合同具有同等法律效力;

本合同未尽事宜,双方另行协商签订补充合同,补充合同作为本合同附件;

本合同一式贰份,自双方签字盖章之日起生效,双方各执一份均具同等法律效力;

在本合同履行期内,双方应尽量通过友好协商的方式解决,协商不成的,双方均可向_市有管辖权的人民法院起诉。

甲方:(盖章)乙方:(盖章)

代表:代表:

(签字) (签字)

通信地址:通信地址:_市_镇_大道

电话:电话:_

一、单项选择题 （共15题、总分30分、得分30分）

1. 招标投标法规定,招标方式可分为（ ）. (本题分数：2 分，本题得分：2 分。) A、 公开招标

B、 行业内招标

C、 地区内招标

D、 议标

2. 合同法律关系的客体是指（ ） (本题分数：2 分，本题得分：2 分。) A、 合同的当事人

B、 合同双方的权利

C、 合同双方的义务

D、 合同的标的

3. 施工合同示范文本规定,属于承包人可以解除合同的情况有（ ）. (本题分

数：2 分，本题得分：2 分。) A、 发包人未按约定时间提供施工场地

B、 非承包人原因工程停建

C、 发包人未按合同规定支付工程款,承包人停工超过28天

D、 当事人协商一致

4. 建设工程施工合同示范文本规定,业主收到承包商递送的索赔通知后的10

天内未作出任何答复,则（ ）. (本题分数：2 分，本题得分：2 分。) A、 该项索赔视为已经批准

B、 该项索赔视为已被拒绝

C、该项索赔尚待批准

D、 承包商应进一步提交索赔证据

5. 当施工单位没能达到规定的质量要求时,建设监理公司（ ）. (本题分数：

2 分，本题得分：2 分。) A、 不承担责任

B、 负全部责任

C、 承担连带责任

D、 按合同规定退还一定数量监理费

6. 在FIDIC合同条件中,工程师代表的权力由（ ）授予. (本题分数：2 分，

本题得分：2 分。) A、 建设主管部门

B、 监理单位

C、 业主

D、 工程师

7. 在勘察合同中,承包人义务有（ ）. (本题分数：2 分，本题得分：2 分。) A、 负责勘察现场的水、电、气的畅通供应

B、 支付定金

C、 承担因勘察工作漏项而多支出的费用

D、 支付勘察费

8. 按施工合同示范文本规定,施工现场内由承包人采购用于工程的材料和待安

装设备应当由（ ）办理保险. (本题分数：2 分，本题得分：2 分。) A、 发包人

B、 承包人

C、 发包人和承包人共同

D、 监理人

9. 施工合同示范文本规定,（ ）是承包方的工作. (本题分数：2 分，本题得

分：2 分。) A、 办理施工临时用地批件

B、 组织设计图纸会审

C、 向甲方代表提供现场生活的房屋及设施

D、 提供施工现场的工程地质资料

10. 公 开招标设置资格预审的目的是（ ）. (本题分数：2 分，本题得分：2 分。) A、 评选中标人

B、 减少评标的工作量、优选最有实力的承包商参加投标

C、 迫使投标单位降低投标报价

D、 了解投标人准备实施招标项目的方案

11. 按 FIDIC合同条件规定,在（ ）之后,业主应将剩余的保留金返还给承包

商. (本题分数：2 分，本题得分：2 分。) A、 颁发工程移交证书

B、 签发结清单

C、 颁发解除缺陷责任证书

D、 签发最终支付证书

12. 在 选择工程施工分包人方面,监理人有( ). (本题分数：2 分，本题得分：

2 分。) A、 选定权

B、 认可权和否决权

C、 建议权

D、 直接指定权

13. 设 计合同履行过程中,( )属于设计人的责任. (本题分数：2 分，本题得分：

2 分。) A、 确定设计参数的取值

B、 组织对设计成果的鉴定

C、 办理设计成果的报批手续

D、 为现场的设计人员提供必要的工作条件

14. 按 FIDIC合同条件规定,在( )之后,业主应将剩余的保留金返还给承包

商. (本题分数：2 分，本题得分：2 分。) A、 颁发工程移交证书

B、 签发结清单

C、 颁发解除缺陷责任证书

D、 签发最终支付证书

15. 某工程合同约定由发包人供应混凝土,混凝土进入施工现场后,经过了承包

人检查试验并通过,但是在使用过程中,承包人又发现混凝土有标号不够的质量问题,则( ). (本题分数：2 分，本题得分：2 分。) A、 发包人承担重新采购的追加合同价款,承包人负责拆除重建的费用,工期相应顺延

B、 发包人承担重新采购的追加合同价款以及负责拆除重建的费用,工 期相应顺延

C、 承包人承担重新采购的追加合同价款以及负责拆除重建的费用,工期不予顺延

D、 发包人承担重新采购的追加合同价款,承包人负责拆除重建的费用,工期不予顺延

二、简答题 （共6题、总分30分、得分19分）

1. 简述风险的基本含义. (本题分数：5 分，本题得分：1 分。) Top

风险，就是生产目的与劳动成果之间的不确定性，大致有两层含义：一种定义强调了风险表现为收益不确定性；而另一种定义则强调风险表现为成本或代价的不确定性，若风险表现为收益或者代价的不确定性，说明风险产生的结果可能带来损失、获利或是无损失也无获利，属于广义风险，所有人行使所有权的活动，应被视为管理风险，金融风险属于此类。而风险表现为损失的不确定性，说明风险只能表现出损失，没有从风险中获利的可能性，属于狭义风险。风险和收益成正比，所以一般积极进取的投资者偏向于高风险是为了获得更高的利润，而稳健型的投资者则着重于安全性的考虑。

2. 简述FIDIC合同条件的基本特点。 (本题分数：5 分，本题得分：5 分。)

1、由于对土木工程施工的具体情况作了详细的考察，因此，合同文字严密，逻辑性强；内容广泛具体，可操作性强。但有时过于冗长繁琐。

2、监督管理制度严格。合同条款中规定了一整套科学的法律管理制度，如施工监理制度、合同担保制度、工程保险制度等。